FR3117241A1 - Outil de visualisation 3D d’un bâtiment couplé à un planning - Google Patents

Outil de visualisation 3D d’un bâtiment couplé à un planning Download PDF

Info

Publication number
FR3117241A1
FR3117241A1 FR2012938A FR2012938A FR3117241A1 FR 3117241 A1 FR3117241 A1 FR 3117241A1 FR 2012938 A FR2012938 A FR 2012938A FR 2012938 A FR2012938 A FR 2012938A FR 3117241 A1 FR3117241 A1 FR 3117241A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
building
visualization
construction
schedule
tool
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
FR2012938A
Other languages
English (en)
Inventor
Patrick Herbault
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from FR2012850A external-priority patent/FR3116628B1/fr
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to FR2014285A priority Critical patent/FR3117243A1/fr
Priority to PCT/FR2021/000136 priority patent/WO2022123126A1/fr
Publication of FR3117241A1 publication Critical patent/FR3117241A1/fr
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01—Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048—Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0481—Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance
    • G06F3/04815—Interaction with a metaphor-based environment or interaction object displayed as three-dimensional, e.g. changing the user viewpoint with respect to the environment or object
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00—Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/048—Indexing scheme relating to G06F3/048
    • G06F2203/04804—Transparency, e.g. transparent or translucent windows
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00—Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10—Geometric CAD
    • G06F30/13—Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Processing Or Creating Images (AREA)

Abstract

Outil de visualisation 3D d’un bâtiment couplé à un planning L’invention concerne un outil de visualisation tridimensionnelle de la construction d’un bâtiment en fonction d’un planning. L’outil logiciel de visualisation tridimensionnelle d’un bâtiment est couplé à un planning de construction de ce bâtiment et dispose de la constitution du bâtiment sous forme de constituants en CAO ainsi que des dates associées à la présence ou l’absence de ces constituants conformément au planning de construction. De ce fait l’outil permet la visualisation virtuelle de la construction du bâtiment en faisant apparaître ou disparaitre virtuellement à un instant donné les constituants en fonction de la présence ou l’absence de chaque constituant conformément au planning. L’outil comporte une interface ligne de temps avec un début, une fin, une fonction lecture, arrêt sur image, avance rapide, retour rapide ainsi qu’un moyen d’exporter une vidéo virtuelle de la construction du bâtiment en accéléré. Figure à publier avec l’abrégé : Fig. 2.

Description

Outil de visualisation 3D d’un bâtiment couplé à un planning
DOMAINE DE L'INVENTION AUQUEL SE RAPPORTE L'INVENTION
L’invention concerne un outil de visualisation tridimensionnelle de la construction d’un bâtiment en fonction d’un planning.
ART ANTERIEUR
Dans le domaine des outils logiciels dans le domaine du bâtiment, il existe de nombreux outils d’accompagnement tels que des outils CAO pour la construction ou des outils plus artistiques de rendu 3D pour visualiser à l’avance pour le client une vue photoréaliste du bâtiment achevé.
Il existe également des outils de planification, de facturation, de gestion documentaire…
A notre connaissance, il n’existe pas d’outil de visualisation en 3D d’un bâtiment qui permette de visualiser la construction d’un bâtiment en fonction d’un planning.
BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION
L’outil logiciel de visualisation tridimensionnelle d’un bâtiment selon l’invention est couplé à un planning de construction de ce bâtiment et dispose de la constitution du bâtiment sous forme de constituants en CAO ainsi que des dates associées à la présence ou l’absence de ces constituants conformément au planning de construction.
De ce fait l’outil permet la visualisation virtuelle de la construction du bâtiment en faisant apparaître ou disparaitre virtuellement à un instant donné les constituants en fonction de la présence ou l’absence de chaque constituant conformément au planning.
Suivant un mode réalisation, l’outil dispose d’une interface propre pour associer les données planning des constituants.
Selon un autre mode de réalisation, l’outil dispose d’un mode d’importation des données planning d’un outil de planification.
L’outil comporte une interface pour définir l’instant donné de la visualisation.
De façon avantageuse, l’outil comporte une interface ligne de temps avec un début, une fin, une fonction lecture, arrêt sur image, avance rapide, retour rapide.
L’outil comporte une interface pour définir l’échelle de temps pour la vitesse du défilement de la visualisation par rapport à l’échelle de temps de la construction du bâtiment.
Dans le cas où un constituant est prévu au planning d’être réalisé avec une date de début et une date de fin, il est de façon préférentielle visualisé pendant cette phase de réalisation avec un niveau de transparence/opacité fonction du pourcentage d’avancement théorique de la réalisation.
L’invention présente l’intérêt de pouvoir disposer d’une vidéo virtuelle de la construction d’un bâtiment produite par l’outil de visualisation tridimensionnelle.
En termes d’utilisation, c’est effectivement une des utilisations de l’outil de visualisation tridimensionnelle d’un bâtiment quand il est utilisé pour produire une vidéo virtuelle de la construction du bâtiment.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit pour la compréhension de laquelle on se reportera aux dessins annexés.
montre un chantier à l’étape initiale sans bâtiment mais avec un panneau réglementaire de permis de construire, des panneaux publicitaires et un espace de vente, visualisée virtuellement.
montre un bâtiment en cours de construction à une étape visualisée virtuellement.
montre un bâtiment en cours de construction à une autre étape visualisée virtuellement.
montre un bâtiment finalisé visualisé virtuellement avec un rendu technique.
montre un bâtiment finalisé visualisé virtuellement avec un rendu 3D.
DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION
L’outil logiciel de visualisation tridimensionnelle d’un bâtiment (B) selon l’invention est couplé à un planning de construction de ce bâtiment (B)
Ce planning peut macroscopique ou plus fin.
La planification peut être réalisée de façon macroscopique, la construction étant organisée par lots et chacun des constituants de la définition tridimensionnelle appartient à un des lots.
La planification peut être réalisée de façon beaucoup plus fine, chacun des constituants faisant l’objet d’une tâche de planification individuelle.
L’outil logiciel de visualisation tridimensionnelle doit également disposer de la constitution du bâtiment (B) sous forme de constituants en CAO ainsi que des dates associées à la présence ou l’absence de ces constituants conformément au planning de construction.
De façon classique des outils CAO permettent d’élaborer la définition tridimensionnelle d’un bâtiment (B). Ces outils permettent de visualiser le bâtiment. Souvent il est décrit dans un format propriétaire de l’outil.
Il existe également des formats standards comme IFC (Industry Foundation Classes). Ce format est un format de fichier standardisé orienté objet utilisé par l'industrie du bâtiment pour échanger et partager des informations entre logiciels.
Il existe des outils indépendants de visualisation de bâtiment décrits au format IFC.
L’outil logiciel de visualisation tridimensionnelle doit également disposer des dates associées à la présence ou l’absence de ces constituants conformément au planning de construction.
De ce fait l’outil permet la visualisation virtuelle de la construction du bâtiment (B) en faisant apparaître ou disparaitre virtuellement à un instant donné les constituants en fonction de la présence ou l’absence de chaque constituant conformément au planning.
Les éléments construits restent présents une fois apparus dans la visualisation alors que des éléments provisoires peuvent apparaître puis disparaître.
Avant que le bâtiment ne sorte de terre, pendant les travaux de terrassement, il est possible d’intégrer des éléments provisoires spécifiques d’un chantier tels qu’un panneau réglementaire, un panneau publicitaire, une cabine de chantier, un espace de vente présent à proximité du chantier. Pour cela, ces éléments provisoires spécifiques d’un chantier doivent être numérisés comme les constituants du bâtiment (B) pour être intégrer dans la visualisation virtuelle.
Ensuite, en cours de construction, au fur et à mesure que les étages se montent, il est possible également d’ajouter à la définition du bâtiment également par exemples les coffrages toujours comme éléments provisoires spécifiques d’un chantier. Pour cela, ces coffrages doivent être également numérisés pour être intégrer pour être intégrer dans la visualisation virtuelle au titre du processus de construction du bâtiment (B).
La illustre l’exemple où le bâtiment (B, B0) en est à l’étape zéro c’est-à-dire où il n’est pas encore sorti de terre. Sans attendre que le bâtiment (B) du chantier sorte de terre, la définition tridimensionnelle du chantier peut déjà comporter au moins un élément provisoire (P) tels qu’un panneau réglementaire (PR), un panneau publicitaire (PP) ou un espace de vente (EV) présent à proximité du chantier.
La illustre la visualisation obtenue à titre d’exemple d’un bâtiment (B, B1) en début de construction.
La illustre la visualisation obtenue à titre d’exemple du bâtiment (B, B2) est dans une configuration intermédiaire.
La illustre la visualisation du bâtiment (B) obtenue une étape du processus de construction correspondant au bâtiment (B, B3) finalisé comme représenté en vue technique.
De façon avantageuse, la visualisation finale de l’étape du processus de construction correspondant au bâtiment finalisé (B, B3) est faite avec rendu 3D comme illustré . En particulier notamment pour les architectes il existe des moyens de visualisation extrêmement sophistiqués qui permettent d’obtenir des vues avec un rendu photoréaliste.
Suivant un mode réalisation, l’outil dispose d’une interface propre pour associer les données planning des constituants. Cela est le cas quand les données du planning sont intégrées manuellement dans l’outil ou dans une version plus automatisée quand l’outil intègre directement un outil de planification typiquement de type Gantt.
Selon un autre mode de réalisation, l’outil dispose d’un mode d’importation des données planning d’un outil de planification externe typiquement de type Gantt par exemple sous forme d’un fichier Excel (Marque déposée) exporté d’un logiciel de planification de type MS Project (Marque déposée).
L’outil comporte une interface pour définir l’instant donné de la visualisation.
De façon avantageuse, l’outil comporte de façon analogue à la lecture d’une vidéo, une interface ligne de temps avec un début, une fin, une fonction lecture, arrêt sur image, avance rapide, retour rapide.
Bien entendu, de préférence le début de la ligne de temps correspond au début de la construction du bâtiment (B) et la fin de l’échelle de la ligne de temps correspond à la fin de la construction du bâtiment (B). Il est possible d’ajouter en finale une séquence passant d’une vue technique à une vue photoréaliste avec rendu 3D pour illustrer la phase de finition achevant la construction du bâtiment (B).
L’outil comporte une interface pour définir l’échelle de temps pour la vitesse du défilement de la visualisation par rapport à l’échelle de temps de la construction du bâtiment (B).
A titre d’exemple cela peut consister à ce qu’une journée de construction soit traduite par une seconde de vidéo.
Cela peut consister également à définir la durée de la vidéo, à titre d’exemple une durée d’une minute et choisir l’échelle de temps pour que cela corresponde à la durée du chantier du début à la fin.
Il est avantageux qu’en parallèle de cette commande de l’instant observé, la commande du point de vue de la visualisation reste fonctionnelle.
Alors il reste possible pendant la séquence de construction de changer le point de vue de la visualisation au fur et à mesure de la construction du bâtiment.
La visualisation peut être celle d’un point de vue externe au bâtiment type vue d’hélicoptère.
La visualisation peut être interne au bâtiment selon une vue en mode jeu, c’est-à-dire permettant de visualiser et de se promener dans un modèle 3D comme à l’intérieur d’un jeu à la première personne.
Dans le cas où un constituant est prévu au planning d’être réalisé avec une date de début et une date de fin, il est de façon préférentielle visualisé pendant cette phase de réalisation avec un niveau de transparence/opacité fonction du pourcentage d’avancement théorique de la réalisation. Le constituant est transparent au début de la phase de réalisation, partiellement transparent/opaque pendant la phase de réalisation et opaque quand la phase théorique de réalisation est achevée.
L’invention présente l’intérêt de pouvoir disposer d’une vidéo virtuelle de la construction d’un bâtiment (B) produite par l’outil de visualisation tridimensionnelle bien entendu en vitesse accélérée.
A cette fin, l’outil dispose d’un mode d’exportation de la vidéo ainsi élaborée.
Cette vidéo peut être utilisée par le constructeur du bâtiment (B) pour optimiser son processus ou pour le client final pour visualiser son projet.
En termes d’utilisation, c’est effectivement une des utilisations de l’outil de visualisation tridimensionnelle d’un bâtiment (B) quand il est utilisé pour produire une vidéo virtuelle de la construction du bâtiment (B).
En termes d’application industrielle, l’invention concerne un outil de visualisation tridimensionnelle de la construction d’un bâtiment en fonction d’un planning.
La présente invention n'est nullement limitée aux modes de réalisation décrits et représentés mais l'homme du métier saura y apporter toute variante conforme à son esprit pour une gamme d’outils logiciels avec différents niveaux de sophistication.

Claims (9)

  1. Procédé mis en œuvre par ordinateur de visualisation tridimensionnelle d’un bâtiment (B) caractérisé par le fait qu’il est couplé à un planning de construction de ce bâtiment (B), qu’il dispose de la constitution du bâtiment (B) sous forme de constituants en CAO ainsi que des dates associées à la présence ou l’absence de ces constituants conformément au planning de construction et par le fait qu’il dispose d’une interface pour définir l’instant donné de la visualisation.
  2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé par le fait que le procédé permet la visualisation virtuelle de la construction du bâtiment (B) en faisant apparaître ou disparaitre virtuellement à un instant donné de la visualisation les constituants du bâtiment (B) en regard de l’instant donné de la visualisation défini par l’interface et de la présence ou l’absence de chaque constituant conformément au planning à cet instant donné défini de la visualisation en fonction des dates associées.
  3. Procédé suivant l’un quelconque des revendications 1 à 2 caractérisé par le fait qu’il dispose d’une interface pour associer les données planning des constituants.
  4. Procédé suivant l’un quelconque des revendications 1 à 2 caractérisé par le fait qu’il dispose d’un mode d’importation des données planning d’un outil de planification.
  5. Procédé suivant la revendication 1 caractérisé par le fait que l’interface pour définir l’instant donné de la visualisation comporte une interface ligne de temps avec un début, une fin, une fonction lecture, arrêt sur image, avance rapide, retour rapide.
  6. Procédé suivant la revendication 5 caractérisé par le fait qu’il comporte une interface pour définir l’échelle de temps pour la vitesse du défilement de la visualisation par rapport à l’échelle de temps de la construction du bâtiment (B).
  7. Procédé suivant l’une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisée par le fait que lorsque qu’un constituant est prévu au planning d’être réalisé avec une date de début et une date de fin, il est visualisé pendant cette phase de réalisation avec un niveau de transparence/opacité fonction du pourcentage d’avancement théorique de la réalisation.
  8. Vidéo caractérisée par le fait qu’il s’agit d’une vidéo virtuelle de la construction d’un bâtiment (B) produite par le procédé de visualisation tridimensionnelle selon l’une quelconque des revendications 1 à 7.
  9. Utilisation du procédé de visualisation tridimensionnelle d’un bâtiment (B) selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 caractérisée par le fait qu’il est utilisé pour produire une vidéo virtuelle de la construction du bâtiment (B).
FR2012938A 2020-12-08 2020-12-09 Outil de visualisation 3D d’un bâtiment couplé à un planning Pending FR3117241A1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2014285A FR3117243A1 (fr) 2020-12-09 2020-12-30 Outil de visualisation 3D d’un bâtiment couplé à un planning
PCT/FR2021/000136 WO2022123126A1 (fr) 2020-12-09 2021-11-18 Outil de visualisation 3d d'un batiment couple a un planning

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2012850A FR3116628B1 (fr) 2020-11-25 2020-12-08 Outil de suivi de chantier par réalité augmentée intégrant la planification
FR2012850 2020-12-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR3117241A1 true FR3117241A1 (fr) 2022-06-10

Family

ID=75339839

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR2012938A Pending FR3117241A1 (fr) 2020-12-08 2020-12-09 Outil de visualisation 3D d’un bâtiment couplé à un planning

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR3117241A1 (fr)
WO (1) WO2022123125A1 (fr)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030052877A1 (en) * 2001-05-04 2003-03-20 Schwegler Benedict Richard Text overlay for multi-dimensional construction project models
US20050065951A1 (en) * 2002-08-30 2005-03-24 Kathleen Liston Visualization of commonalities in data from different sources
US20100217640A1 (en) * 2009-02-20 2010-08-26 Mark Nichols Method and system for adaptive construction sequencing
US20100241471A1 (en) * 2009-03-19 2010-09-23 Scenario Design, Llc Integration system supporting dimensioned modeling system
US20190205484A1 (en) * 2017-12-28 2019-07-04 ALICE Technologies, Inc. Systems and methods for construction planning

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1980999A1 (fr) 2007-04-10 2008-10-15 Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Système d'image à la réalité amplifiée, procédé et produit de programme informatique
JP6077068B1 (ja) 2015-07-30 2017-02-08 株式会社オプティム 拡張現実システム、および拡張現実方法
CN111492396A (zh) 2017-12-19 2020-08-04 (株)同友E&C 混合现实服务提供方法及系统
FR3079950A1 (fr) * 2018-04-05 2019-10-11 Antonio Dinis Tele-virtualite

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030052877A1 (en) * 2001-05-04 2003-03-20 Schwegler Benedict Richard Text overlay for multi-dimensional construction project models
US20050065951A1 (en) * 2002-08-30 2005-03-24 Kathleen Liston Visualization of commonalities in data from different sources
US20100217640A1 (en) * 2009-02-20 2010-08-26 Mark Nichols Method and system for adaptive construction sequencing
US20100241471A1 (en) * 2009-03-19 2010-09-23 Scenario Design, Llc Integration system supporting dimensioned modeling system
US20190205484A1 (en) * 2017-12-28 2019-07-04 ALICE Technologies, Inc. Systems and methods for construction planning

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022123125A1 (fr) 2022-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2082374B1 (fr) Procede et dispositifs d'aide a la modelisation d'objets 3d
CN107516161A (zh) 一种基于bim的工程进度管控方法
CN105243237B (zh) 一种装配工艺结构树的构建方法
EP2084632A1 (fr) Procede et dispositifs d'aide au positionnement relatif d'objets durant une phase de conception
Harper Mastering Autodesk 3ds Max 2013
FR2674347A1 (fr) Procede de creation d'un modele tridimensionnel par un systeme de conception assistee par ordinateur.
JP2016126795A (ja) オブジェクトのセットの視点の選択
TW201828259A (zh) 建築規劃方法
Alexander et al. Contestation in aesthetic fields: Legitimation and legitimacy struggles in outsider art
US20120194535A1 (en) Two-dimensional vector fills using topological recipes
Hosea Made by hand
FR3117243A1 (fr) Outil de visualisation 3D d’un bâtiment couplé à un planning
FR3117241A1 (fr) Outil de visualisation 3D d’un bâtiment couplé à un planning
US8300052B1 (en) Application of bevel curves to splines
WO2022123126A1 (fr) Outil de visualisation 3d d'un batiment couple a un planning
CA2502325C (fr) Procede et dispositif de construction et de visualisation de l'image d'un modele informatique
FR2937770A1 (fr) Procede de creation d'une surface non axisymetrique
Macheret et al. Automated design systems based on the use of three-dimensional object modeling techniques
US20160291821A1 (en) Generating and displaying graphical representations of processes
Brixius Google SketchUp Workshop
Muhsin Building information modeling concept and its application in building renovation stage in term of time efficiency
De Jongh Google SketchUp for Game Design: Beginner's Guide: Create 3D Game Worlds Complete with Textures, Levels, and Props
Tools et al. Site
FR3116628A1 (fr) Outil de suivi de chantier par réalité augmentée intégrant la planification
CN117609238A (zh) 一种基于bim模型轻量化数据管理与数模分离合并的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 2

PLSC Publication of the preliminary search report

Effective date: 20220610

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 3

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 4